拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?
 合同法  知识产权  公司法  建筑工程  国际贸易  刑事辩护  婚姻家庭  债权债务  房产  拆迁  劳动  医疗  交通  金融保险  行政诉讼  海事海商 
首页 > 建筑工程 > 土地划拨与出让 > 土地划拨>>拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?

拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?

www.nj64.com  南京律师网  [ ]

摘要:1、建筑工程合同对这类情况有约定的,应该按照合同约定处理,承包人根据合同约定要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失。2、建筑工程合同无约定的,承包人也可以依法要求发包人赔偿相应的损失。合同法规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资...

  1、建筑工程合同对这类情况有约定的,应该按照合同约定处理,承包人根据合同约定要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失。

2、建筑工程合同无约定的,承包人也可以依法要求发包人赔偿相应的损失。

合同法规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

在实践中,因发包人拖欠工程款导致停工的,通常可以要求赔偿以下费用:

(1)人工费。如工人窝工费和工资上涨费、外增加的人工费等。

(2)材料费。如停工期间,由于客观原因材料价格大幅度上涨的费用。

(3)施工机械使用费。如由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费、使用费等

(4)分包费用。合法分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。

拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?
<<事发地*
<<手机号*

■ 法律问答
·不知道该怎么解决,公安立案了
·您好,有一件命案要办下个月5号在吗
·关于债权债务咨询律师,我朋友以前的男友借给她一些钱
·开车出交通事故的纠纷事件
·可不可以打监狱的电话咨询服刑人员的出狱时间
·死亡赔偿,胡A与胡B是堂兄弟关系
·请问六合区至江北法院地铁怎么转座
·请问能否认定工伤
·您好宋律师,我现在有场离婚官司要打,有些想咨询您一下
·老公初婚、我二婚有一子已经判给前夫、现在我们已经生一个女儿还可以生二胎吗
·我想查一个人,在哪个看守所,云南文山人,年龄大
·你好张律师!我想起诉离婚,委托你当我律师
·房子已卖 双方中只有一方同意
·分居三年多了,无共同财产与债务,请帮我一下,想离婚,感情完全
·判定 自动离职,公司口头通知解除合同
·假合同贷款无力偿还,就该担保人还钱码吗?

■ 相关内容
·划拨土地使用权出资
      按照现行法律规定,中方企业不能直接以划拨土地使用权作价出资与外国投资者进行合资、合作经营。以划拨土地使用权作价出资,可以通过三种途径来实现。第一种,进行国有企业改制,国家以划拨土地使用权作价出资投入到国有企业中,此时的土地使用权应视为出让性质,这样,国有......


·土地划拨有别于土地出让
      土地出让是指国家行使国有土地所有者的权利,将国有土地使用权在一定年限内有偿出让给土地使用者使用,土地使用者要为此支付相应的土地出让金,土地使用者在足额交纳了土地出让金后,有权取得该土地在一定年限内的使用权利,并可以将该土地使用权在符合规定条件的前提下转让出租或......


·划拨土地的价格评估
      土地价格一般是指出让土地使用权的价格,但随着划拨土地使用权的入市,特别是企业改制过程中,经常涉及划拨土地使用权处置问题,是否存在划拨土地使用权价格,如何开展评估工作,是不容回避的实际问题。新的《城镇土地估价规程》明确提出了“划拨土地使用权价格”的概念,但对如何......


·国有划拨土地使用权不属破产财产
      最高人民法院日前就企业破产问题再次公布司法解释,明确破产企业以划拨方式取得的国有土地使用权不属于破产财产。  这份名为《关于破产企业国有划拨土地使用权应否列入破产财产等问题的批复》规定,在企业破产时,有关政府可收回上述国有土地使用权,并依法处置。纳入国家兼并破......


·建设工程施工合同管理办法
      (建建[1993]78号)  第一条 为适应建立社会主义市场经济体制需要,加强建筑市场管理,确保市场秩序正常,保护建设工程施工合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑市场管理规定》,制订本办法。  第二条 ......

·民事判决书(认定财产无主案件用)
      法院诉讼文书样式66    (××××)×民特字第××号    申请人……(写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址。如果申请人是单位,应写明该单位的名称和所在地址,并另起一行写明其法定代表人或代表人的姓名和职务;有委托代理人的,再......

·马德里商标国际注册程序
      1、提交材料:  办理新申请的,应提交中文申请书一、相应的外文申请书、国内注册证或受理通知书的复印件,国内基础注册或申请的商标做过变更、转让或续展等后续业务的,同时提交核准证明复印件。办理后续业务的,应提交中文申请书二、相应的外文申请书、国际注册证的复印件、相......

·公安部关于修订道路交通事故等级划分标准的通知
      (1991年12月2日公通字<1991>113号)各省、自治区、直辖市公安厅、局:  道路交通事故等级划分标准,是事故处理和统计工作中都要涉及到的一个重要问题。国务院发布的《道路交通事故处理办法》第六条规定:“根据人身伤亡或者财产损失的程度和数额,交通事故分......

·危害国家安全的累犯在构成条件上与一般累犯有何不同?
      危害国家安全的累犯是指,危害国家安全的犯罪分子在刑罚执行完毕或者赦免以后,在任何时候再犯危害国家安全罪的。根据我国法律规定,危害国家安全罪的累犯与一般累犯的区别:1.一般累犯要求犯罪分子所实施的前罪和后罪都是故意犯罪。危害国家安全的犯罪,要求犯罪分子所犯的......

·商标权与企业名称的冲突
      商标权和企业名称权是两个不同的法律概念。在我国,商标权是指商标权人依法对自己的注册商标所享有的占有、使用、收益、处分的权利。而企业名称权是指经核准登记的企业对其企业名称在核准登记的区域内享有的专用权利。企业名称权与商标权的冲突主要包括:......

·劳动合同终止后被确诊怀孕,该怎么办?
      首先,女职工在孕期、产期、哺乳期是否就不能解劳动合同。      根据《劳动合同法》第四十五条、四十二条的规定,女职工在孕期、产期、哺乳期内,用人单位不得解除劳动合同,用人单位应顺延其劳动合同至哺乳期满。但是《劳动合同法》也同样没有限制用人单......

·离婚的方式
      离婚有两种方式:1.协议离婚:夫妻双方自愿离婚的,应当签订书面离婚协议,并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致......

·离婚或抚养纠纷案中,一方否定子女是其所亲生,又拒绝作亲子鉴定的,或对方拒绝亲子鉴定的,人民法院可否强制当事人做亲子鉴定?
      亲子鉴定必须以当事人同意为要件,法院不得强制取证。如双方当事人均同意做鉴定,应予准许。在处理此类案件中,对亲子鉴定结论应作为鉴别亲子关系的证据之一,应与案件其它材料相印证,综合分析,做出正确判断。若当事人坚持拒绝鉴定,可依照《关于民事诉讼证据的若干规定》第七......

·申请专利应提交的文件
      《中华人民共和国专利法》规定,申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明收及其摘要和权利要求书等文件。提交的请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人或者设计人的姓名,申请人姓名或者名称、地址以及其他事项。&n......

 律师团队
南京拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?律师
  • 南京拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?律师拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?
  • 南京拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?律师拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?
  • 南京拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?律师拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?
  • 南京拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?律师拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?
拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?
专项服务