发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?
 合同法  知识产权  公司法  建筑工程  国际贸易  刑事辩护  婚姻家庭  债权债务  房产  拆迁  劳动  医疗  交通  金融保险  行政诉讼  海事海商 
首页 > 建筑工程 > 工程索赔 > 工期索赔>>发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?

发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?

www.nj64.com  南京律师网  [ ]

摘要:一般情况下,承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料:1、书面催告发包人限期支付工程款。2、如发包人逾期未予支付,承包商准备停工,应向发包人发出停工通知书,通知书要载明停工的具体时间。3、与此同时,对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行...

  一般情况下,承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料:

1、书面催告发包人限期支付工程款。

2、如发包人逾期未予支付,承包商准备停工,应向发包人发出停工通知书,通知书要载明停工的具体时间。

3、与此同时,对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单,请监理或者甲方代表签字确认,形成索取机械费、材料费的证据资料。

4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。

5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:

(1)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?
<<事发地*
<<手机号*

■ 法律问答
·可以撤案吗,律师您好:一个案件
·请问一下工伤是怎么算的呢
·请教,事业单位医院,医学检验专业学校毕业在医院检验科从事检验
·想起诉离婚
·您好,请问南通市通州区看守所有广东南雄市徐某某在押吗?因20
·请问我该怎么办?,我弟弟被检察院带走了
·离婚抚养费纠纷和账务纠纷
·企业干部违法被判刑缓期执行的是否可以保留公职
·你好,我是20154月18左肩骨折,事后每一个月,去做检查一直到7月23,医生说
·被客车各种拖拉而耽误了火
·我和前夫离婚大房子归儿子小房子归我他要大房子的永久居住权
·你好律师:我父亲是参加过抗日战争的离休干部,20184月因病去世,一次性抚恤金是一次性发放、还是分
·事情发生在3月11日下午2~3点左右,打伤纠纷
·她每个月应该给扶养费吗,一个湖南
·合伙买车要入双方的名字吗?签合同怎么样才有法律效san
·身份证和卡号被朋友拿去带高利贷了报警有用吗?

■ 相关内容
·发包人写了工程款欠条不给钱,怎么起诉?
      一般情况下,追讨工程欠款的,可以收集以下证据资料:1、证明双方当事人身份的证据材料。个人的是双方身份证资料,公司的是双方工商登记资料,如营业执照或工商查询资料。2、证明建设工程合同关系成立的证据材料。如合同,会议纪要,来往邮件、信函,现场工程签证单等等......


·发包人或者监理人未出具工期顺延签证,承包如何证明工期顺延
      工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿等形成的签认证明。其中非承包人原因停工造成工期拖延的工期签证是承包人证明工期顺延的重要依据。如果发包人或者监理人未出具工期顺延签证,承包人......


·工期索赔
      在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个:一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使......


·工程合同对垫资约定不明,怎么追讨工程垫资?
      在实践中,当承包人与发包人就工程垫资约定不明时,往往极易引发纠纷,如有无利息、何时还款、以什么方式还款等,都可能引发双方纠纷。这时,承包人要想追回工程欠款的,可以通过以下方式追讨:1、协商追偿。现实生活中,当发包人拖欠工程垫资时,承包人可以和其协商还款......


·被抚养人生活费标准
      被抚养人是指受害人依法应当承担抚养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的成年亲属。被抚养人还有其他抚养人的,赔偿义务人只赔偿受害人依法应当负担的部分。被抚养人有数人的,年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或农村居民人均年生活消费支出额......

·抵销权的行使应受到必要的限制不得损害第三人的利益
      在执行程序中,出现个人债务人不能清偿到期债务的情况时,为防止损害第三人特别是个人债务人的其他债权人的合法权益,抵销权的行使亦应受到一定限制。执行程序中,人民法院在对债权抵销进行审查时,除要求符合《异议复议规定》第十九条之规定,还应审查用于抵销的主动债权取得情况......

·对裁判文书中的裁理由不服可以上诉吗
      当事人对裁判结果无异议,仅仅对裁判理由有异议,裁判主文是人民法院就当事人的诉讼请求作出的结论,裁判理由是人民法院在认定案件事实的基础上就裁判主文如何作出进行的阐述,本身不构成判项内容,故原则上,如果当事人对裁判主文认可,不会因为裁判理由遭受不利益,所以,当事人......

·工程出现质量问题,存在混合过错时,责任的承担
      如工程出现多处质量问题,系基于发包人或者承包人过错,相应处理即可。但如果一质量问题,经工程质量鉴定确定,有发包人、承包人原因。在鉴定机构明确原因并就原因力发表意见后,应引导发包人、承包人就是否存在原因及原因力大小发表意见,确保就过错程度给予有效区分。如无法有效......

·申请执行抚养费的案件,是否适用申请执行时效的规定?
      从抚养费的性质来看,其属于具有财产利益内容的身份权请求权,且事关公序良俗和人的基本生存权利,事关未成年人和不能独立生活的子女等弱势群体的利益保护;在抚养法律关系存续期间,给付抚养费的请求权不应适用诉讼时效的规定,亦不应适用申请执行时效的规定。在执行司法解释没有......

·夫妻共同财产认定的观点集成
       1、住房公积金    在离婚案件中具体处理住房补贴和住房公积金问题时,应严格区分款项取得于婚前或婚后,离婚时分割的只是婚姻关系存续期间的住房补贴和住房公积金。在具体操作上,可以先计算出双方婚姻关系期间的住房公积金、住房补贴......

·公民死亡时遗留的个人合法财产包括哪些?
      根据《继承法》规定,公民死亡是遗留的个人合法财产包括:(1)公民的收入;(2)公民的房屋;(3)公民的林木、牲畜和家禽;(4)公民的文物、图书资料;(5)法律允......

·如何收集夫妻配偶一方的重婚有关证据
      在婚姻登记中,如一方已有配偶又登记结婚,有可能构成重婚。按照《婚姻法》的规定,重婚是指有配偶或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。包括两方面的内容:一、“有配偶而与他人结婚”,是指已经结婚的人,在婚姻关系存续期间,又与他人结......

·保证期间的种类
      保证期间按形成方式可分为约定保证期间和法定保证期间,按保证的性质又可分为一般保证的保证期间和连带责任的保证期间。      一、约定保证期间和法定保证期间      约定保证期间,即债权人和保证人约定由保证人承担保证责任的期......

·什么是同居关系?
      所谓同居关系,一般可分为广义上的同居关系和狭义上的同居关系两种。从广义上讲,同居关系是一种基于共同生活,居住而形成的关系。从此含义理解的话,可以形成同居关系的情形很多,范围也很广,与自己同住的亲属、朋友、同学等,形成的都属......

 律师团队
南京发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?律师
  • 南京发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?律师发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?
  • 南京发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?律师发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?
  • 南京发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?律师发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?
  • 南京发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?律师发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?
发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?
专项服务