建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?
 合同法  知识产权  公司法  建筑工程  国际贸易  刑事辩护  婚姻家庭  债权债务  房产  拆迁  劳动  医疗  交通  金融保险  行政诉讼  海事海商 
首页 > 建筑工程 > 工程索赔>>建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?

建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?

www.nj64.com  南京律师网  [ ]

摘要:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。由此可见,所谓“包死价”实质就是固定价,固定价通常是不能变动的,即便承包人要求对已完成工程进行造价...

  根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。由此可见,所谓“包死价”实质就是固定价,固定价通常是不能变动的,即便承包人要求对已完成工程进行造价鉴定,法院也是不会支持的。

但“包死价”并非完全固定不变的,发包人进行工程变更时,工程造价就应根据实际情况进行变更。很多人发包人,甚至承包人都认为“包死价”后,发包人是可以随时要求承包人进行工程变更的,而且不用再付钱,但这其实是一种很大的误解。

事实上,建筑工程“包死价”,是针对建筑合同约定的“待完成工程”而言的,而出现工程变更后,就会出现新的与工程相关的事宜,这与原先合同约定的“待完成工程”无关,也与“包死价”无关。一旦发包人要求进行工程变更,给承包人造成损失的,如造成停工、窝工损失,工程量增加等等,承包人可以依照合同法及相关司法解释的规定,要求发包人支付相应的赔偿相关损失。

建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?
<<事发地*
<<手机号*

■ 法律问答
·征地拆迁,没有给业主通知拆迁直接拆迁的这官司能打赢吗
·借款不还 可以起诉吗
·我微*打车,却被叫先预付款我微信付6块等了半小时没车来,后来朋友开车送我去车站,可是打电话联
·我首付后到银行按歇,因流水不够不给贷款,请问我的押金和首付款能退san
·我经中间人介绍,0万借给张某,张某写有借条,承个月后还本付息我该怎么办?
·咨询一下关于购房合同的事情
·开发商卖房时强卖地下室违法吗?
·医疗事故发生之后院长处罚员工
·我老婆车祸死亡,我的精神抚慰金是多san
·正常人被继父送到精神病院治疗,求助
·我骑电动车被交警扒拽挡风板致使我摔倒严重受伤,我向新北交警大
·旧村改造中占用自己开荒屯填的土地是否有权享有补偿
·无条件撤销赠与合同,商品房属于不动产吗?商品房的赠与应该是以办理完房产证后
·因婚姻,想在黄山太平找个律师
·本人骑电动车正常行驶,对方的狗从道路旁边废墟的地方冲出来,我躲闪不及撞到了。对方的狗没有栓狗绳直接
·我现9岁从现在开始买社保行不

■ 相关内容
·发包人明知挂靠人借用资质的责任
      发包人明知实际施工人借用资质主要有两种情形:(1)订立合同时已明知;(2)订立合同后得知。对于第一种情形,发包人订立合同时即知道借用资质挂靠施工有些还是故意参与的,则其对于挂靠行为无效的法律后果是明知的表明其对合同无效后果的发生具有过错,应当对因合同无效产生的损失承......


·开发商不给工程垫资,要准备哪些证据材料?
      而打官司就是打证据,施工单位想要赢,想要成功追回欠款的,就要收集到充分的证据资料:1、证明双方当事人身份的证据材料。个人的是双方身份证资料,公司的是双方工商登记资料,如营业执照或工商查询资料。2、证明建设工程合同关系成立的证据材料。如合同,会议纪要,来......


·工程挂靠协议被认定为无效,施工行为受保护吗?
      现实生活中,很多时候挂靠人与被挂靠单位签订工程挂靠协议的目的,就是为了接建筑工程,所以通常情况下挂靠人就是建筑工程的承包人。但建筑法规定,禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。也就是说,任......


·工程变更造成损失,可以索赔哪些费用?
      根据合同法规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。通常具体而言,承包人都可以就工程变更,要求赔偿以下费用:1、人......


·全国各高级人民法院级别管辖标准
      根据最高人民法院法发(1999)11号通知的要求,以下高级人民法院已根据本地实际情况制定了本辖区各级人民法院分级受理第一审民事、经济纠纷案件级别管辖标准,并报经最高人民法院批准,现予公布如下:  广东省  一、基层法院管辖下列第一审民事、经济纠纷案件: ......

·试用买卖合同的法律定义
      试用买卖合同的明显特征是买受人先试用,后支付价款,买卖合同生效的条件是出卖人提供的标的物必须经买受人试用认可后,合同才生效。因此,试用买卖合同具有以下的特征:一、在一般买卖合同中,是在买受人先支付了一定的价款后,出卖人才交付标的物,而在......

·申请离婚登记声明书
      我们双方申请离婚登记,谨此声明:男方姓名:__________________国籍:______________出生日期:_____年___月___日民族:_______职业:_______文化程度:________身份证件号:_______________________常住户口所在地:________......

·用人单位与劳动者未签订劳动合同如何证明劳动关系?
      1、应聘登记表、入职登记表、录用通知书、面试通知短信等;2、工作服、出入证、厂牌、工作证、技术认定证书、专业证书年检记录等能够证明职务身份的证件;3、工资单、工资收入证明(需会计人员签名)、社会保险记录单、企业年金单、住房公积金单或其他工资发放记录等;4、打卡记录......

·走私、贩卖、运输、制造毒品罪
      一、概念及其构成走私、贩卖、运输、制造毒品罪,是指明知是毒品而故意实施走私、贩卖、运输、制造的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是国家对毒品的管理制度和人民的生命健康。由于......

·签订二手房买卖合同的签约常识
      二手房的购买不同与新房,因为经过网签的备案之后,房源有了很多的合同及注意事项。那么签订二手房买卖合同在文件方面有哪些需要注意的呢?一、当事人的名称或姓名、住所这里主要是写清当事人的具体情......

·投降罪
      一、概念及其构成投降罪,是指军人在战场上,因贪生怕死、畏惧战斗,而自动放下武器,投降敌人的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是军人参战秩序和国防安全秩序。我军是我国人民民主......

·哪些案件属于知识产权民事纠纷案件?
      人民法院受理的知识产权民事纠纷案件有:  1.著作权权属、侵权、合同纠纷案件;  2.邻接权权属、侵权、合同纠纷案件;  3.专利申请权纠纷案件;  4.专利权权属纠纷案件;  5.专利申请权、专利权转让合同纠纷案件:  6.侵犯专利权纠纷案件;  7.假冒他人......

·属于事业编制但未签订聘用合同的事业单位工作人员因被辞退产生的争议是否属于人民法院受理范围
      事业单位工作人员的构成,大体分为两种情况:一是有事业单位编制的工作人员,其中又分为有聘用合同的和无聘用合同的两种;二是无正式编制,与单位签订劳动合同的工作人员。对于无正式编制,与单位签订劳动合同的工作人员,属于与单位建立了劳动关系的劳动者,依据《劳动合同法》......

·对公安机关不予刑事立案的决定,可以提行政诉讼吗
      《刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并......

 律师团队
南京建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?律师
  • 南京建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?律师建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?
  • 南京建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?律师建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?
  • 南京建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?律师建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?
  • 南京建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?律师建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?
建筑工程“包死价”,在发生工程变更事宜时,能否要求赔偿?
专项服务