司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题
 合同法  知识产权  公司法  建筑工程  国际贸易  刑事辩护  婚姻家庭  债权债务  房产  拆迁  劳动  医疗  交通  金融保险  行政诉讼  海事海商 
首页 > 建筑工程 > 施工承包>>司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题

司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题

www.nj64.com  南京律师网  [ ]

摘要:建设工程施实践中可能会出现发包人或者监理人未发出开工通知,也没有相关证据证明实际开工日期,开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表对开工时间的证明力大小是否有顺序问题,因此不宜硬性规定证明力大小的顺序,而是需要结合个案事实及工程施工惯例,进行...

  建设工程施实践中可能会出现发包人或者监理人未发出开工通知,也没有相关证据证明实际开工日期,开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表对开工时间的证明力大小是否有顺序问题,因此不宜硬性规定证明力大小的顺序,而是需要结合个案事实及工程施工惯例,进行认定。开工报告记载的开工日期最接近实际开工时间。如果没有开工报告,施工合同中约定的开工时间可以作为参考。在欠缺开工通知、开工报告等其他证据情况下,建筑工程施工许可证可证明建设工程具备了开工条件,可以作为认定开工日期的证据。但也有可能存在先进行施工,后补办施工许可证的情况,对此应结合施工合同约定的工期、是否有顺延工期的情况发生等进行认定。如果依据施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等记载的开工日期至竣工日期计算的工期与合同约定的工期相比,明显缩短,则其记载的开工日期不一定准确。

司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题
<<事发地*
<<手机号*

■ 法律问答
·孩子一级残疾父亲有车能吃底保吗
·我有一个遗产官司(三分之一)打了二年了现在代理律师受干扰退出
·邹城监狱,原先是邮政银行去按地址汇款,前几天打电话给了账号不
·我去年9月份在天门岳口新天地全款买了一套房,买房时说两个月后
·律师你好一五年我们跟着一个小包工头干活,到现在还欠我们
·我想您件事我朋友和别人打架是对方先动的手,把对方鼻子打骨折了我朋友会被判刑么
·你好,我想咨询一下法律问题
·怎样确定犯人还在朝阳第一看守所
·欠债人赖账,多次交涉,不还款!有欠条在我手。
·19前,我弟弟给一货主拉货,途中路与一拉煤车,坏在路上,没设标志,前对方车灯太亮
·右手大拇san div
·商品房车位退款问题
·租别人门市经莒,二后他的烟草证到期了,又签了字,现在自己申请办了烟草许可证,租期满了搬在隔壁,门市
·律师你好.关于抚养费的问题
·小车路口横穿,导致直行机动三轮车避小车撞向停在路边向人。小车有责任吗吗san
·李律師您好:我想咨詢一下一個16歲小孩利用說肚子餓好可憐呀等

■ 相关内容
·司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题
      建设工程施实践中可能会出现发包人或者监理人未发出开工通知,也没有相关证据证明实际开工日期,开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表对开工时间的证明力大小是否有顺序问题,因此不宜硬性规定证明力大小的顺序,而是需要结合个案事实及工程施工惯例,进行......


·被挂靠人是否有权向发包人主张工程款?
      实际施工人借用被挂靠企业资质承包了案涉工程,无论从司法解释的规定还是案件实际情况来看,被挂靠方都有权向发包人主张工程款。司法解释规定实际施工人以发包人为被告主张权利,突破合同相对性,系基于保护实际施工人权益的目的,该规定作为例外并不排除承包人依据建设工程施工合......


·工人受伤,挂靠的包工头、开发商都推卸责任,可以起诉他们吗?
      根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定,雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。也就是说,在建筑工程施工过程中,工人受伤的,雇佣他工作的包工头,首先要承担赔偿责任。同时,根据上述司法解释的规定:“雇员在从......


·发包人能否以工程存在质量缺陷为由拒绝返还或部分返还工程质量保证金
      如果建设工程确实存在因承包人原因造成的缺陷,而承包人不维修又不承担鉴定费用的,发包人有权从工程质量保证金中扣除。如工程产生质量缺陷,发包方、承包方首先应进行协商,确认存在的问题,如无法达成一致,应共同邀请第三方机构对工程质量问题进行调查,确定原因和责任。质量缺......


·外商投资企业登记注册
      1、申请名称预先登记应提交的文件、证件:(1)外商投资企业组建负责人签署的申请书;(2)外商投资企业名称登记表;(3)中外投资者所在国(地区)主管当局出具的合法开业证明(中方营业执照复印件应加盖原登记机关印章);(4)可行性研究报告、项目建议书及其批准文件(外商独资......

·社会保险待遇的具体损失如何计算?
      根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三)》第一条的规定,证明社会保险已不能补办,这是请求的前提。根据现有的社保政策,一般情况下达到退休年龄的社保均无法再补办,在实务中也有判例表明,在劳动者达到退休年龄的,可以直接请求养老保险待遇损失,......

·检察机关决定拘留的条件和程序是什么?
      拘留,是人民检察院在法定的紧急情况下,依法暂时限制犯罪嫌疑人人身自由的一种强制措施。《人民检察院刑事诉讼规则》第七十六条规定,对于有下列情形之一的犯罪嫌疑人,可以决定拘留:(1)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(2)有毁灭、伪造证据或者串供可能的。既包括犯罪嫌......

·年轻人购房,那么父母的出资,是对子女的赠与还是借款呢?
      房产价值较大,父母出资帮助子女购房的情形十分普遍,具体是赠与还是借款需要根据具体情况判定。一般情况下,如果父母主张是借款,而子女主张是赠与的,应当由子女就存在赠与的事实承担举证责任,如子女不能举证证明父母出资是赠与的,应当认定父母的出资是对子女的借款,子女应当......

·划拨土地的价格评估
      土地价格一般是指出让土地使用权的价格,但随着划拨土地使用权的入市,特别是企业改制过程中,经常涉及划拨土地使用权处置问题,是否存在划拨土地使用权价格,如何开展评估工作,是不容回避的实际问题。新的《城镇土地估价规程》明确提出了“划拨土地使用权价格”的概念,但对如何......

·行贿罪
      一、概念及其构成行贿罪,是指行为人为了谋取不正当利益而给予国家工作人员财物的行为。(一)客体要件本罪的客体是复杂客体。其中,主要客体是国家工作人员职务的廉洁性;次要客体是国家经......

·什么是法定竞业禁止?
      法定竞业禁止主要是针对员工在职期间对企业忠实义务而派生出来的一项重要义务,义务主体主要限于企业的高级管理人员。各国的商事组织法中都有针对董事、经理、合伙人等高级管理人员竞业禁止义务的规定。前述人员的竞业禁止义务主要包括:不得为自己或者第三人从事与公司营......

·企业改制操作方法7--债务重组
          1.补充资本金。将占用的国有资产、欠款、欠税、欠电费、财政拨款等变为国有资本金,增大资本,减少负债.      2.企业间的债转股。      3.委托中介机构托管债权(委托资产管理公司)。  ......

·涉外收养登记
      外国人在中华人民共和国收养子女登记办法(1999年5月25日民政部令第15号发布)第十条收养关系当事人办理收养登记时,应当填写外国人来华收养子女登记申请书并提交收养协议,同时分别提供有关材料。收养人应当提供下列材料:(一)中国收养组织发出的来华收养子女通知书;......

·债务重组的方式
      1、以低于债务账面价值的现金清偿债务;2、以非现金资产清偿债务;3、债务转为资本;4、修改其他债务条件,如延长债务偿还期限、延长债务偿还期限并加收利息、延长债务偿还期限并减少债务本金或债务......

 律师团队
南京司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题律师
  • 南京司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题律师司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题
  • 南京司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题律师司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题
  • 南京司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题律师司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题
  • 南京司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题律师司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题
司法解释规定的确定开工日期的其他记载开工日期文件的证明力问题
专项服务