如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利
 合同法  知识产权  公司法  建筑工程  国际贸易  刑事辩护  婚姻家庭  债权债务  房产  拆迁  劳动  医疗  交通  金融保险  行政诉讼  海事海商 
首页 > 建筑工程 > 工程管理>>如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利

如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利

www.nj64.com  南京律师网  [ ]

摘要:施工合同常常会发生变更,确定当事人的意思表示不仅应该看施工合同约定,还应看当事人的实际履行行为。虽然承包人未按照约定申请工期顺延,但是如果发包人在相关会议纪要,往来函件、承诺函等文件中表明其同意工期顺延,应视为发包人与承包人变更了施工合同的约定,不再坚持约定的...

  施工合同常常会发生变更,确定当事人的意思表示不仅应该看施工合同约定,还应看当事人的实际履行行为。虽然承包人未按照约定申请工期顺延,但是如果发包人在相关会议纪要,往来函件、承诺函等文件中表明其同意工期顺延,应视为发包人与承包人变更了施工合同的约定,不再坚持约定的索赔程序。另外,在承包人对其未按照合同约定申请工期顺延予以合理解释(例如,在索赔期限内尚不能确定工期应予顺延的时间、发包人默许承包人可在结算时主张工期顺延等),此时也应该认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利。即如果其他证据能够形成证据链,证明工期应予以顺延,且承包人对其未申请工期顺延有合理解释,法院应该综合相关证据进行认定,而不应对承包人顺延工期的主张一概不予支持。
如果双方仅约定承包人提出工期顺延申请的期限,但是未明确约定未在约定时间内提出申请视为工期不顺延或者视为放弃权利,则不能直接认定承包人未申请顺延工期的后果是丧失主张工期顺延权利。

如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利
<<事发地*
<<手机号*

■ 法律问答
·我跟公司没有签劳动合同,公司因为自身的原因,不能继续开了,是否有经济补
·行政诉讼费律师费多少
·在邵阳出车祸,江苏苏州市太仓开公司
·他们这样可以告我吗,一个月前我和一个男的订婚后来发现我们不合适我就提出退婚现在那
·我是保定唐县人,十几年前与宣化的人结婚,我现在户口在宣化某村
·你好陈律师,我想离婚我丈夫不签字,我该怎么办,我们己经分居二
·请问城镇户口转农村户口申请怎么写
·伪造签名按手印,领取偿金和窃取公司胶权,如何报案
·关于劳动争议的案件,二审快开庭了
·酒后抚摸女同事如何处罚,一次酒后女同事来我房间我按倒她在床上然后隔着衣服摸了几下
·我对法院判决不服,可以向最高院南京第三巡回法庭申请再审?
·你好 请问十级工伤一个月赔多少钱
·这两个案件在一起要怎么解决
·现新物业法有产权的还可不可以收物业服
·充话费送手机被套路的付款了手机给我了我感觉被骗了我可以到店里去要求退款吗?要我签了个字,内容不给看,
·律师您好,我父母离婚时我未成年,父母协议所有财产归我,今长大

■ 相关内容
·发包方拖延验收,竣工日期的起算点
      建设工程完工后,承包单位应当按照国家竣工验收的有关规定,向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告,请建设单位组织竣工验收。建设单位收到竣工验收报告后,应及时组织有设计、施工、工程监理单位参加的竣工验收,检查整个建设项目是否已按设计要求和合同约定全部建设完成。......


·如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利
      施工合同常常会发生变更,确定当事人的意思表示不仅应该看施工合同约定,还应看当事人的实际履行行为。虽然承包人未按照约定申请工期顺延,但是如果发包人在相关会议纪要,往来函件、承诺函等文件中表明其同意工期顺延,应视为发包人与承包人变更了施工合同的约定,不再坚持约定的......


·因工程分包延误,承包人是否有权主张工期顺延
      存在分包情况下,发包人与承包人应相互配合,发包人应于约定的期限内向承包人交付符合施工要求的工作场地。分包时,应考虑承包人的施工顺序以保证工程顺利完成。发包人另行分包的工程不能影响承包人施工,承包人也应对分包工程的施工进度予以合理安排和监督,尤其在承包人收取分包......


·在那些情况下工程发生变更时,承包人可以提出理赔?
      根据合同法规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。也就是说,由于发包人导致工程变更,给承包人造成损失的,要承担赔偿责......


·隐名股东能否在执行异议诉讼中直接请求确认其股东资格和身份
      股权的评估、拍卖、以股抵债、过户、保全过程不同于常见资产,股权的排除执行亦有特殊之处。由于股权的处置过程受公司法的约束,具有综合性,造成了不少案件参与人对涉股权执行问题的理解分歧。在案外人执行异议之诉中,无论案外人是否对执行标的提出确权的诉讼请求,审查实体权......

·《司法鉴定文书示范文本》(试行)说明
      (2002年7月5日司法部发布司发通[2002]56号)  一、概述  (一)司法鉴定文书的概念  司法鉴定文书是司法鉴定人依照法律规定的条件和程序,运用专门知识或者技能对诉讼、仲裁等活动中所涉及的专门性问题进行科学鉴别和判定后制作的规范化文书的总称。  (二)司法鉴定......

·没有律师资格的能否以公司“法律顾问”的身份代理公司参加诉讼?
      《民事诉讼法》第六十一条当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人:(一)律师、基层法律服务工作者;(二)当事人的近亲属或者工作人员;(三)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。可以看出,没有律师资格也没有基层......

·刑法意义上的假药如何界定
      药品管理法第7条作出明确规定,药品的生产企业必须经企业所在地省、自治区、直辖市政府药品监管部门批准并发给《药品生产安全许可证》;该法第48条规定,依照本法必须批准而未经批准生产、进口,或者依照本法必须检验而未经检验即销售的,按假药论处。如何确定假药认定标准,......

·侵权与工伤是否可以双赔?
      工伤保险待遇的取得是依据其被告在单位辛勤工作了那么多年,并且每年都交纳了相关的保险费用,履行了《劳动法》的相关规定。故当被告因工去世时,用人单位应根据相关的规定支付被告方相关的民事赔偿费用。当被告因交通事故发生赔偿时,交通事故过错方应根据相关法律规定给予权利人......

·“双重劳动关系”对工伤认定是否产生影响?
      "双重劳动关系下的用工风险:1、对前用人单位连带赔偿风险根据我国劳动人事相关法律法规的规定,先成立的劳动关系优先于后成立的劳动关系,原用人单位有权要求劳动者履行劳动合同,不得对外兼职或建立新的劳动关系,若企业招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者,给......

·企业并购中无形资产评估方法
      1企业并购中无形资产评估特点无形资产大多都是智力劳动成果,属于一种无形的特殊商品,生产成本具有不完整性、弱对应性和虚幻性,其价值量不与社会必要劳动时间成正比,具有明显的特殊性和例外性。这些都决定了企业并购中无形资产评估有如下特点:(1)市场性。无形资产评估要以市......

·离职手续委托他人办理的法律效力
      有很多离职员工未及时办理离职手续,而本人已经不在用人单位所在地,或者有身体或者其他方面的原因,不方便行动,故不能办理离职手续。这种情况下,是否可以让其他人来办理呢?从理论上来说,可以......

·劳动争议案件举证责任具体怎么分配?
      1、劳动关系问题:劳动者主张存在劳动关系,但是用人单位否认劳动关系的,由劳动者对劳动关系存在进行举证。用人单位否认存在劳动关系,但是劳动者初步举证证明确有可能存在劳动关系的,用人单位应提供证据证明不存在劳动关系。2、入职、离职时间问题:用人单位主张的入职或离职......

·单位立功的条件
      单位立功的条件:  单位立功的条件是指单位在犯罪后的刑事诉讼过程中成立立功的法定要件。笔者认为,单位立功的条件应当包括:主体条件、时间条件和行为条件。  1.主体条件。即成立单位立功的主体由犯罪单位内含有关责任人员构成。按照新刑法第三十条之规定,犯罪单位......

 律师团队
南京如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利律师
  • 南京如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利律师如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利
  • 南京如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利律师如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利
  • 南京如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利律师如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利
  • 南京如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利律师如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利
如何认定承包人并未丧失主张工期顺延的权利
专项服务